Anuncio de licitación

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

• Porcentaje
  5 %

Plazo de constitución

• 12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

• Capacidad de obrar
  - Conforme se específica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
• Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
  - Conforme se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
• No prohibición para contratar
  - Sólo podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas que no se hallen comprendidas en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP
• No estar incurso en incompatibilidades
  - Conforme se indica en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  - Conforme se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  - Conforme se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  - Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,con renuncia, en su caso, al fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

• Trabajos realizados
  - - Una relación de las principales obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, avalada por certificados de buena ejecución que indicarán el importe, las fecha y el lugar de ejecución de las obras y precisarán si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de su anualidad media, esto es cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta euros con treinta y seis céntimos (53840,36 €). Alternativamente, la solvencia técnica podrá acreditarse por el contratista también mediante la clasificación conforme se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
  Umbral:
  53840.36
  Periodo:
  5 últimos años
  Expresión:
  euros
• Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
  - Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la solvencia técnica podrá acreditarse mediante el medio a que hace referencia la letra c, del apartado 1 del artículo 88 de la LCSP, esto es, mediante los títulos académicos y profesionales, que deberán ser aportados por el licitador, del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre y cuando no se evalúe como un criterio de adjudicación, en ese caso la solvencia se acreditara por el medio a que hace referencia la letra e, del apartado 1 del artículo 88 de la LCSP, siendo necesario que la plantilla media anual de la empresa sea igual o superior a 15 trabajadores

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

• Cifra anual de negocio
  - Volumen anual de negocios del licitador o candidato referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas que deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, esto es ciento quince mil trescientos setenta y dos euros con veinte céntimos (115372,20 €), ya que su duración no es superior a un año.Alternativamente, la solvencia económica y financiera podrá acreditarse por el contratista también mediante la clasificación conforme se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
  Umbral:
  115372.2
  Periodo:
  3 últimos ejercicios
  Expresión:
  euros

Preparación de oferta

• Sobre
  Sobre nº 1
• Tipo de Oferta
  Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
• Descripción
  Este sobre incluirá la documentación a que se hace referencia en la Cláusula 13, apartado 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

• Criterio nº 1: Mejora de la dotación de la obra y de la eficiencia energética:entrega de luminarias de repuesto para la obra: hasta un máximo de 65 puntos.A los licitadores que oferten esta mejora, consistente en la entrega de luminarias de repuesto para la obra, hasta un máximo de 26 unidades, del tipo y características que se señalan en el Pliego y, en todo caso, del mismo modelo y marca de las que se instalen en la obra, se les otorgará una puntuación de 2,5 puntos por unidad ofertada. La máxima puntuación, 65 puntos, se otorgará al licitador que oferte las 26 unidades de luminarias mientras que, los licitadores que no oferten ninguna unidad, obtendrán una puntuación de cero puntos en este criterio de adjudicación.
• Subtipo Criterio : Otros
• Ponderación : 65
• Cantidad Mínima : 0
• Cantidad Máxima : 65
• Criterio nº 2:Mayor reducción del plazo de ejecución de la obra: hasta un máximo de 20 puntos. Las ofertas que se ajusten al plazo de ejecución de la obra establecido en el Proyecto de la Obra (dos meses y medio, esto es, 75 días) obtendrán una puntuación de cero puntos. El resto de ofertas serán valoradas de la siguiente forma: La reducción, hasta un máximo de 40 días naturales, del plazo de ejecución de la obra, se valorará asignando 5 puntos por cada 10 días naturales de reducción sobre el plazo de ejecución, por lo que la puntuación máxima en este criterio será de 20 puntos.
• Subtipo Criterio : Otros
• Ponderación : 20
• Cantidad Mínima : 0
• Cantidad Máxima : 20
• Criterio nº 3. Disponer de certificación o acreditación en materia de igualdad entre mujeres y hombres :hasta un máximo de 5 puntos.A los licitadores que dispongan de una certificación o acreditación en materia de igualdad entre hombres y mujeres y se comprometan a aplicar en la ejecución del contrato las medidas y actuaciones exigidas para su obtención se les otorgará la máxima puntuación en este criterio de adjudicación. Los licitadores que no dispongan de esta acreditación o certificación o que, disponiendo de ella, no adopten el compromiso de aplicación no obtendrán puntuación alguna
• Subtipo Criterio : Otros
• Ponderación : 5
• Cantidad Mínima : 0
• Cantidad Máxima : 5
• Criterio nº 4: Mejor Oferta económica (precio). Hasta un máximo de 10 puntos. La mayor puntuación se asignará a la oferta económica más baja entre las admitidas, distribuyendo la puntuación a las restantes ofertas de acuerdo con la fórmula que se establece en el Pliego (apartado 9 del Cuadro de Características del Contrato)
• Subtipo Criterio : Precio
• Ponderación : 10
• Cantidad Mínima : 0
• Cantidad Máxima : 10

Plazo de Validez de la Oferta

• 2 Mes(es)

• Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

• Porcentaje de Subcontratación
  100 %
• La subcontratación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares