logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente co02/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-01-2020 a las 12:03 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
  • (03690)
    San Vicente Raspeig (Alicante)
    España
  • ES521
Contacto
  • Teléfono
    965675065
  • Fax
    965669651
  • Correo Electrónico
    contratacion@raspeig.org

Objeto del Contrato
: contrato de obras de acondicionamiento de los barrios laborinquen y soca

  • Valor estimado del contrato
    195.867,77 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      237.000 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      195.867,77 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Alicante/Alacant
    • Código de Subentidad Territorial
      ES521
      • Dirección Postal
      • España
    • Es por ello que, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de la competencia delegada por la Alcaldía, por unanimidad
      ACUERDA:
      PRIMERO: Adjudicar el CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS BARRIOS LABORINQUEN Y SOCA, (EXP. CO02/19), a la mercantil Aglomerados del Sureste, S.L. (B-03138096), que oferta un precio de 184.871,59 euros, una ampliación del plazo de garantía mínimo de cuatro años, y demás términos de su oferta.

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • Aglomerados del Sureste, S.L.
      • NIF
        B03138096
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          152.786,44 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          184.871,59 EUR.
      Motivación de la Adjudicación
      • Motivación
        Es por ello que la PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN que por unanimidad de los miembros de la Mesa se eleva a Junta de Gobierno Local en los siguientes términos:
        PRIMERO: Declarar como proposición con mejor relación calidad/precio en la licitación del CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS BARRIOS LABORINQUEN Y SOCA, EXP. CO02/19, a la presentada por la mercantil Aglomerados del Sureste, S.L. (B-03138096), que oferta un precio de 184.871,59 euros, una ampliación del plazo de garantía mínimo de cuatro años, y demás términos de su oferta.
      • Fecha del Acuerdo
        12/12/2019
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: Pendiente de determinar
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        15
      • Ofertas electrónicas recibidas
        15

        Garantía Requerida Definitiva

        • Porcentaje
          0 %

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Abierto
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Presentación de la oferta
        Electrónica

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 25/06/2019 a las 14:00
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000004844856 | UUID 2020-720900 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 15 Jan 2020 12:03:19:574 CET N.Serie 162443467788045377168558496025519733663 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016