Objeto del Contrato
: Contrato de obras renovación de infraestructuras en c/ Castillo en el casco histórico de Cártama”, incluido en el Plan de Impulso de la economía municipal de 2020, de la Diputación Provincial de Málaga
Valor estimado del contrato 323.161,13 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
391.024,97 EUR.
- Importe (sin impuestos)
323.161,13 EUR.
Clasificación CPVPlazo de EjecuciónLugar de ejecuciónCondiciones de ejecución del contrato
-
- Se aceptará factura electrónica : Sí
-
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Exigencia, como condición imprescindible, el marcado CE de todos los productos a suministrar y materiales a emplear en la ejecución de las obras, lo que garantiza que el mismo se cumple con la legislación obligatoria, en materia de requisitos esenciales.
Consideraciones de tipo social - Cumplimiento con las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación y Cumplimiento de los pagos a personas subcontratistas o suministradoras, conforme al Anexo nº 8 PCAP.
Combatir el paro - La empresa adjudicataria está obligada a la incorporación en la obra ejecutada de, al menos, un 30% de personas desempleadas o que estén dadas de alta en situación de mejora de empleo.