logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 1224753X
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-12-2023 a las 08:13 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Santa María nº 2
  • (02640)
    Almansa
    España
  • ES421
Contacto
  • Teléfono
    967312383
  • Correo Electrónico
    jgarcia@ayto-almansa.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras del Aula de la Naturaleza Molino Alto de Almansa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos NEXT GENERATION UE PRTR-PIREP LOCAL.

  • Descripción Contrato de obras del Aula de la Naturaleza Molino Alto de Almansa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos NEXT GENERATION UE PRTR-PIREP LOCAL.
  • Valor estimado del contrato
    212.590,23 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      257.234,18 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      212.590,23 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
  • Plazo de Ejecución
    • 6 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo será máximo de 6 meses, iniciándose el cómputo del plazo desde el día siguiente al de la fecha en que se firme la correspondiente acta de comprobación del replanteo, siempre y cuando la Administración autorice el comienzo de las obras. En todo caso, se cumplirán los plazos establecidos en la resolución de concesión de la subvención FONDOS NEXT GENERATION UE PRTR, PIREP LOCAL.
  • Lugar de ejecución
    • El contrato se ejecutará en el municipio de Almansa, en el lugar que se indica en el proyecto.
    • Subentidad Nacional
      Albacete
    • Código de Subentidad Territorial
      ES421
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      Financiación con fondos de la UE
    • Fuente de financiación
      Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
    • Descripción de Programas de Financiación
      Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-Next Generatión UE.Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos EELL , PIREP Local

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Oferta mas ventajosa a los intereses municipales.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        29/11/2023
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        4
      • Precio de la oferta más baja
        206.212,53 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        211.244,49 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras del Aula de la Naturaleza Molino Alto de Almansa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos NEXT GENERATION UE PRTR-PIREP LOCAL.
    • Procedimiento
      Abierto
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 03/11/2023 a las 14:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 03/11/2023 a las 15:00

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura Sobre C. Propuesta económica.

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 16/11/2023 a las 13:00 horas
      • Apertura Sobre C. Propuesta económica
      Lugar
      • Ayuntamiento de Almansa
      Dirección Postal
      • Plaza Santa María, 2
      • (02640)
        Almansa
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Otros eventos

      Apertura Sobre B. Documentación Técnica

      • Apertura sobre oferta técnica
      • El día 06/11/2023 a las 12:30 horas
      • Apertura Sobre B. Documentación Técnica
      Lugar
      • Ayuntamiento de Almansa
      Dirección Postal
      • Plaza Santa María, 2
      • (02640)
        Almansa
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Apertura Sobre A. Documentación administrativa.

      • Apertura sobre administrativo
      • El día 06/11/2023 a las 12:00 horas
      • Apertura Sobre A. Documentación administrativa.
      Lugar
      • Ayuntamiento de Almansa
      Dirección Postal
      • Plaza Santa María, 2
      • (02640)
        Almansa
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Precio
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 60
          • Expresión de evaluación : La establecida en el PCAP
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 60
          Criterios evaluables mediante un juicio de valor
        • Conocimiento y análisis del proyecto
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
          • Cantidad Mínima : 8
          • Cantidad Máxima : 20
        • Propuesta de ejecución
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
          • Cantidad Mínima : 8
          • Cantidad Máxima : 20
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000012157378 | UUID 2023-000940045 | SELLO DE TIEMPO Fechamar, 05 dic 2023 08:14:06:582 CET N.Serie 170176040619090046 Autoridad C=ES,O=Secretaría de Estado de Función Pública,OU=Secretaría General de Administración Digital,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E